Юридические услуги подряд

Содержание

Договор на оказание юридических услуг-2 – Договор оказания услуг, работ

Юридические услуги подряд

г. ______________                                                                           «__»___________________ 20__г.

______________________________________            , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице

________________________________________, действующей на основании           , с одной стороны, и

___________________________, именуемый в дальнейшем «3аказчик», с другой стороны, заключили на­стоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора  

1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать ему следующие юридические услуги:­

Подготовка всех необходимых документов (в том числе составление искового заявления) для передачи на разрешение суда первой инстанции общей юрисдикции гражданского дела по иску_______________к__________о______________________________________________________;

Дача консультаций по правовым вопросам в рамках вышеуказанного гражданского дела;

Представление интересов Заказчика во всех государственных органах, учреждениях и организациях в связи с вышеуказанными гражданскими делами;

Получение необходимых справок и иных документов от имени Заказчика, (далее – «юри­дические услуги»), а Заказчик обязуется принять юридические услуги и оплатить их.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. добросовестно относится к оказанию юридических услуг Заказчику;

2.1.2. при оказании юридических услуг руководствоваться исключительно интересами Заказчика;

2.1.3. не разглашать полученную в ходе оказания юридических услуг информацию о Заказчике и его деятельности, о которой условлено, что она является конфиденциальной;

2.1.4. по завершении оказания всего комплекса юридических услуг по настоящему дого­вору, а также в случае окончания срока действия настоящего договора до завершения оказа­ния всего комплекса юридических услуг предоставить Заказчику письменный или устный Отчет о проделанной работе;

2.1.5. составить и подписать Акт сдачи-приемки юридических услуг.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. по согласованию с Заказчиком определять методы и способы оказания юридиче­ских услуг;

2.2.2. требовать от Заказчика предоставления исчерпывающей информации (в том числе оригиналов официальных документов), касающейся предмета настоящего договора;

2.2.3. приступить к оказанию юридических услуг по настоящему договору в первый рабо­чий день, следующий за днем поступления на расчетный счет или в кассу Исполнителя сум­мы, предусмотренной п. 3.1 настоящего Договора.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. выдать Исполнителю  определенное последним число доверенностей на имя сотруд­ников Исполнителя  для представительства интересов Заказчика во всех государственных и иных, органах организациях и учреждениях с правом передоверия;

2.3.2. своевременно и в полном объеме оплачивать юридические услуги по настоящему договору;

2.3.3. по требованию Исполнителя предоставлять ему исчерпывающую информацию, касающуюся предмета настоящего договора, в том числе оригиналы официальных документов.

В случае отказа Заказчика предоставить необходимую информацию либо сокрытия Заказчиком какой-либо информации, касающейся предмета настоящего договора, Исполнитель освобождается от ответственности за последствия недостатка соответствующей информации;

2.3.4. оплачивать расходы Исполнителя по выполнению обязанностей последнего по настоящему договору;       ­

2.3.5. принять юридические услуги и подписать Акт сдачи-приемки юридических услуг.

3. Цена и порядок оплаты

3.1. Стоимость юридических услуг по настоящему договору составляет, _________(___________________  ) рублей.

3.2. Оплата юридических услуг по настоящему Договору производится Заказчиком путем внесения суммы, установленных п. 3.1 настоящего договора, на расчетный счет или в кассу Исполнителя в течение десяти банковских дней с момента подписания настоящего Договора.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания.

4.2. Настоящий договор действителен вплоть до исполнения Сторонами в полном объеме обязательств по настоящему договору.   

5. Приемка юридических услуг

5.1. Сдача-приемка юридических услуг по настоящему договору осуществляется в течение трех календарных дней после представления Исполнителем Заказчику устного или письменного Отчета о проделанной работе.

Отчет считается предоставленным, если Исполнитель направил его по почте заказным письмом в адрес, указанный Заказчиком в настоящем договоре в качестве почтового.

Конкретная дата приемки юридических услуг согласуется  Сторонами в устной форме.

5.2. Сдача-приемка юридических услуг оформляется Актом сдачи-приемки юридических услуг, который составляется Исполнителем и подписывается обеими Сторонами.

5.3. В случае отказа или уклонения одной из Сторон от подписания Акта сдачи-приемки юридических услуг указанный Акт подписывается другой Стороной с отметкой об отказе от подписания другой Стороной.

5.4. В случае наличия обоснованных претензий к качеству или своевременности оказанных Исполнителем юридических услуг Заказчик делает соответствующую отметку в Акте сдачи-приемки юридических услуг.

5.5. В случае отсутствия отметки о претензиях к качеству или своевременности оказанных юридических, услуг, а также в случае уклонения или отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки юридических услуг, юридические услуги считаются принятыми без претензий с момента подписания Акта сдачи-приемки юридических услуг Сторонами (одной из Сторон).

6. Ответственность

6.1. В случае просрочки внесения суммы общей стоимости юридических услуг, установленной п. 3.1 настоящего договора, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от общей стоимости юридических услуг за каждый день просрочки.

6.2. Исполнитель не отвечает за отсутствие положительного либо отрицательный результат оказания юридических услуг.

6.3.

Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неиспол­нение любой из обязанностей по настоящему Договору, если такое неисполнение будет являться следствием следующих обстоятельств: наводнение, пожар, землетрясение или другие стихийные явления, а так же война, военные действия, блокада, акты или действия государственных ор­ганов, другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.

6.4. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности за полное или частич­ное неисполнение настоящего Договора, должны быть удостоверены компетентным органом.

6.5. Если обстоятельства, обуславливающие невозможность полного или частичного ис­полнения обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, существуют свыше одного месяца, противоположная Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор. При этом Сторона, расторгнувшая настоящий Договор по указанным причинам, освобождается от обя­занности по возмещению убытков другой Стороне.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, подписанных обеими Сторонами и имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

7.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным со­глашением Сторон.

7.3. Досрочное расторжение настоящего договора возможно только в случаях, прямо пре­дусмотренных законодательством и настоящим договором.

8. Реквизиты и подписи сторон

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B32/

Юрист по строительным спорам

Юридические услуги подряд
NULLstring(3) “off”

  • Лучшие адвокаты Москвы по строительству
  • Обширная положительная практика
  • Экспертиза договоров строительного подряда
  • Комплексное сопровождение строительных сделок
  • Ведение строительных споров в судах Москвы и Московской области
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИСТОИМОСТЬ
Телефонная и онлайн консультацияБесплатно
Консультация юриста по строительным спорам5000-15000 руб.
Досудебное урегулирование строительного спораот 15000 руб
Взыскание задолженности за выполненные строительно-монтажные работыот 80000 руб.
Защита подрядчика или заказчика в арбитражеот 80000 руб.
Комплексное ведение строительного спора в арбитражеот 80000 руб.

В бюро обратился ООО «Х.», которому ГБПОУ «Ф.» не оплатило выполнение работ по договору строительного подряда. Подрядчик выполнил и сдал работу в полном объеме.

Ответчик аргументировал неоплату работы по смете тем, что цена работ и материалов, заявленная подрядчиком, не является оптимальной, равно как и то, что работы являются дополнительными и не были согласованы и включены в государственный контракт.

Примеры выигранных дел по строительным спорам в арбитраже

Ситуация: В первой инстанции наш клиент проиграл дело о взыскании аванса по строительно-монтажным работам. В кассационной инстанции с нашей помощью решение было отменено и направлено на новое рассмотрение.

При повторном рассмотрении удалось доказать, что Заказчик уклонялся от приемки и оплаты работ, требования Подрядчика по оплате фактически выполненных работ были удовлетворены Результат: Решением Суда требования нашего Клиента – Подрядчика удовлетворены в полном объеме, в требованиях Заказчика – отказано Взыскано: 791 880 рублей

Ситуация: Государственный заказчик не оплатил дополнительные работы по гос. контракту Нашему клиенту. Дополнительное соглашение к Гос.контракту подписано не было.

Сметы и Акты КС-2, КС-3 на дополнительные работы были подписаны сотрудником Заказчика – Главным инженером Результат: Суд признал, что смета является по сути своей дополнительным соглашением, сотрудник Заказчика является уполномоченным лицом. Взыскано: 19 955 630 рублей

Ситуация: Заказчик перестал оплачивать Подрядчику – Нашему Клиенту фактически выполненные работы по договору подряда. Подрядчик прекратил работы и покинул Объект, не завершив работы Результат: По решению суда удалось взыскать задолженность, неустойку, а также судебные расходы. Взыскано: 2 561 566 рублей

Ситуация: Наш клиент – Компания Подрядчик, перед которой Заказчик имел задолженность по оплате работ, а Заказчик уклонялся от подписания актов приемки выполненных работ Результат: Суд взыскал в пользу нашего Клиента сумму долга, проценты, а также обязал Ответчика возместить судебные расходы на представителя и расходы по оплате госпошлины. Взыскано: 2 725 803 руб.

Ситуация: Наш клиент- компания подрядчик, которая обратилась к нам уже на стадии апелляции, проиграв иск о взыскании с нее денежных средств в размере 1 707 768 рублей.

В ходе судебного разбирательства в апелляционной инстанции нашему адвокату удалось доказать, что срыв сроков строительства произошел по вине самого Заказчика, который не предоставил в срок площадку под строительство, а также нарушил сроки выплаты авансов Результат: Решением суда апелляционной инстанции исковые требования к нашему Клиенту были снижены с 1 707 768 рублей до 582 935 рублей Взыскано: Cнижены с 1 707 768 рублей до 582 935 рублей

Благодарность от “Норд Инжиниринг”

Благодарность от ООО “ТТИ”

Благодарность от ООО “Тактикомм”

Рекомендательное письмо от ООО “Софтрадиоком”

Благодарственное письмо от ООО “Шинный двор”

Рекомендация от ООО “Мантис Групп”

Благодарность от ООО “ИВСП”

Благодарность от ООО “Регарден”

Благодарственное письмо от ЗАО НТЦ “Радуга”

Благодарственное письмо от ООО “Евронасосы”

Благодарственное письмо от ООО “Кедр”

1. Предварительная бесплатная консультация по телефону или онлайн 1. Консультация по телефону

2. Встреча в офисе. Изучение документов, оценка перспективы дела 2. Встреча в офисе

3. Заключаем соглашение

4. Работаем по делу

Источник: https://msk-legal.ru/yurist_po_stroitelnym_sporam/

Официальный рейтинг адвокатских фирм и юристов, предоставляющих помощь по договору подряда

Юридические услуги подряд

Споры по договорам строительного подряда – одна из самых распространенных категорий дел в судебной арбитражной практике. Учитывая бурное развитие строительной отрасли, это неудивительно. Воздвигая объекты, юрлица заключают письменные соглашения, и во многих случаях это может привести к возникновению конфликтов. 

Если вы являетесь участником такого спора и вам необходима помощь юриста по договору подряда, то ищите специалиста в нашем рейтинге. Адвокаты, представленные в топ-листе, эффективно отстаивают в суде позиции как заказчиков, так и подрядчиков строительных работ.

  • Консультирование при возникновении конфликтных ситуаций между сторонами, заключившими договор;
  • Ведение переговоров в целях досудебного урегулировании спора;
  • Формулировка претензий и уточнение оснований для подачи иска в судебные инстанции;
  • Выдача юридического заключения с оценкой перспективы разбирательства;
  • Взаимодействие с другой стороной конфликта, назначение и организация встреч;
  • Сбор документации для судебного разрешения дела об оспаривании договора подряда;
  • Помощь юриста по договору подряда в части признания его недействительным;
  • Подача жалобы в вышестоящие суды по поводу решения суда первой инстанции;
  • Организация экспертиз, оценка ее результатов;
  • Помощь во внесении корректировок в договорной документ;
  • Присутствие адвоката на переговорах по заключению договора между заказчиком и подрядчиком;
  • Содействие в расторжении соглашения между сторонами;
  • Помощь во взыскании задолженности, а также штрафов и неустойки;
  • Ведение переговоров с должностными лицами госучреждений.
Телефонный разговорБесплатно
Консультация для физического лицаот 3 000
Беседа с представителями юрлицаот 5 500
Выезда адвоката к доверителюот 7 000
Составление заключения по итогам консультацииот 4 000
Изучение договорного документаот 3 500
Определение плана действийот 5 000
Обсуждение возможных итогов делаот 4 000
Оценка перспективы мирного урегулированияот 3 500
Отправка претензии ответчикуот 4 000
Отправка ответа на досудебную претензиюот 3 000
Помощь в заключении мирового соглашенияот 15 000
Участие адвоката в переговорахот 10 000
Предоставление результатов экспертизот 15 000
Представительство в госорганизацияхот 15 000
Сбор документовот 5 500
Подача иска в арбитражный органот 3 000
Составление процессуального документаот 2 500
Жалоба в апелляциюот 7 000
Кассационный искот 8 000
Жалоба в надзорную инстанциюот 9 000
Защита клиента на слушании в суде 1-й инстанцииот 25 000
Помощь на заседаниях вышестоящих судовот 30 000
Взаимодействие с приставамиот 18 000
Компенсация имущественнаяот 30 000
Компенсация моральнаяот 25 000
Признание договора подряда недействительнымот 35 000

В судебном споре, связанном с договором подряда, всегда участвуют две стороны. Это заказчик, который вкладывает средства в возведение объекта, а также подрядчик, выступающий в роли исполнителя.

По условиям соглашения, которое заключается на начальном этапе, заказчик обязывается оплатить работы строительной организации, а последняя в свою очередь должна придерживаться условий договора – объект должен быть сдан в четко оговоренный срок, работы должны быть выполнены качественно.

Если одна из сторон посчитает, что условия соглашения нарушены, то начинается конфликт. Для его разрешения необходима помощь юриста по договору подряда.

К причинам судебного спора относятся:

  • Невыполнение строительных работ в полном объеме;
  • Несоблюдение сроков по сдаче строительного объекта;
  • Откладывание старта работ в силу определенных обстоятельств;
  • Отказ заказчика подписывать акт выполненных работ;
  • Отсутствие согласия относительно стоимости подряда (иногда она может увеличиваться или уменьшаться);
  • Частичная невыплата суммы, которую заказчик обещал исполнителю;
  • Выполнение строительных работ с нарушениями закона.

Нужно сказать, что чем раньше пострадавшая сторона обратится за помощью юриста по договору подряда, тем больше вероятность вынесения судебного решения в ее пользу. Кроме того, адвокат может попытаться разрешить вопрос мирно, и довольно часто это приносит результат. Поэтому обращайтесь к профессиональному юристу как можно раньше.

Помощь юриста по договору подряда: сопровождение сделки

Помощь юриста по договору подряда заключается не только в судебном представительстве. Также адвокатов часто привлекают в мирных целях – для сопровождения сделки по заключению соглашения.

Специалисты с большим опытом работы без труда составят договор подряда с учетом интересов обеих сторон, который соответствует законодательным требованиям.

К тому же юристы смогут проанализировать уже подготовленный документ на предмет правомерности обозначенных условий.

Адвокат по договору в рамках сопровождения сделки оказывает следующие услуги:

  • Подсказывает, что необходимо учесть при составлении договора подряда;
  • Помогает достичь соглашения по вопросам стоимости работ, сроков и объемов;
  • Защищает права своего клиента при заключении письменного контракта;
  • Помогает соблюсти регламент оформления документов;
  • Участвует в переговорах для достижения обоюдного согласия по пунктам договора;
  • Конкретизирует типовые формы договорного документа.

Все шаги специалиста направлены на то, чтобы в случае возникновения конфликтной ситуации можно было отстоять интересы доверителя в суде.

Помощь юриста по договору подряда: подготовка к судебному разбирательству

Чтобы судебное разбирательство завершилось в вашу пользу, необходимо нанять юриста, который имеет опыт в подготовке к заседаниям. Подобные споры требуют от адвоката предварительной работы, в большинстве случаев она связана с экспертизой документации. 

  1. Провести тщательный анализ целого ряда документов: самого договора строительного подряда, смет, платежных документов, актов и т. д.
  2. Выявленные ошибки или нарушения необходимо исправить.
  3. Провести юридическую экспертизу бумаг на предмет нарушений с другой стороны.
  4. Уточнить срок давности по спору, если речь идет о некачественном выполнении строительных работ.
  5. Подготовить схему расчетов с контрагентом.
  6. Если выявлены недостатки в работе, провести дополнительную экспертизу, чтобы их подтвердить.
  7. Заказчику следует проверить договор на законность, соответствие цены и качества.
  8. Подрядчику нужно полностью привести в порядок документацию, чтобы предъявить заказчику.

Обращение за помощью к юристу по договору подряда поможет вам избежать проблем в случае возникновение недопонимания. При этом важно воспользоваться услугами действительно квалифицированного и грамотного адвоката.

Специалист с опытом сможет разрешить вопрос с минимальными временными и денежными потерями для клиента. Его первоочередной задачей станет мирное урегулирование спора.

Оно позволит избежать серьезных судебных издержек и сохранить партнерские отношения с контрагентом.

Источник: https://top-advokats.ru/rejtingi-advokatov/yuristy-po-zhilishhnym-delam/yuristy-pomoshh-po-dogovoru-podryada.html

Юристы помощь по договору подряда, аналитика, рейтинг специалистов Москвы

Юридические услуги подряд

Консультации и помощь в сборе справокСтоимость (в среднем, в рублях)
Юридическая консультацияот 2 000
Изучение материалов дела (в зависимости от объема)5 000-15 000
Составление правового заключения (досудебное урегулирование вопроса)5 000-20 000
Правовая экспертиза договораот 6 000
Составление договора подрядаот 8 000
Расторжение договора подрядаот 5 000
Помощь в восстановлении справок и иных официальных бумагот 3 000
Помощь юриста по договору подряда «под ключ»от 30 000
Услуги адвоката в судеСтоимость (в среднем, в рублях)
Составление искового заявления, претензии, ходатайства, жалобыот 5 000
Подготовка отзыва на исковое заявлениеот 5 000
Составление встречного иска в судебный органот 7 000
Подача заявления о пересмотре решения при открытии новых обстоятельств делаот 7 000
Апелляционная, кассационная, надзорная жалоба в судах общей юрисдикцииот 10 000
Юридическое обслуживание организаций (оперативные консультации, участие в переговорах, сопровождение сделок, экспертиза документов и др.)от 15 000 (ежемесячно)
Представление интересов клиента в государственных учреждениях, участие в сделкахот 10 000
Участие в процессе Арбитражного судаот 40 000
Участие от имени заказчика в судах общей юрисдикцииот 35 000
Разовое присутствие адвоката на заседанииот 10 000
Помощь в досудебном урегулировании вопросаот 5 000
Участие в исполнительном производствеот 5 000
Выезд для получения исполнительного листаот 5 000

Список основных услуг юристов по помощи по договору подряда

  • досудебное урегулирование споров и конфликтов;
  • работа по изменению условий документа подряда;
  • определение списка документов, необходимых для решения вопроса в судебных инстанциях;
  • консультация с изучением предоставленного пакета бумаг;
  • проведение экспертизы документации с оценкой рисков и рекомендациями по поводу дополнений;
  • составление договора в разных проектах на выбор заказчика;
  • юридическое сопровождение сделки (присутствие на переговорах, в процессе приема работ, проверок и др.);
  • предотвращение конфликтных ситуаций и материальных потерь;
  • расторжение договора подряда, взыскание долга, неустойки и применение иных санкций;
  • составление досудебной претензии и ведение судебного спора;
  • подготовка иска в Арбитражный суд, ведение дела, обжалование решения суда;
  • подготовка одностороннего акта выполненных работ;
  • взыскание долга по договорным обязательствам;
  • корректировка имеющейся документации (исков, жалоб и т. д.);
  • юридическое обслуживание организации;
  • взыскание штрафа за несоблюдение сроков работ и нанесение ущерба;
  • помощь в предъявлении претензий относительно качества выполненной работы;
  • содействие в возврате аванса заказчику, которого не устроило качество работы;
  • признание документов недействительными;
  • обжалование ранее вынесенного судебного решения;
  • взаимодействие с должностными лицами, участвующими в деле.

Споры между подрядчиками и заказчикам нередко разрешаются только в судебном порядке. Когда дело доходит до Арбитражного суда, его исход во многом зависит от компетенции и опыта адвоката.

Чем обширнее у него практика разрешения конфликтных ситуаций в строительной сфере, тем лучше. На нашем портале собрана полная информация именно о таких юридических организациях – самых надежных и компетентных. Узнать о каждой из них в отдельности можно, просмотрев наш рейтинг.

В него вошли адвокатские конторы, имеющие колоссальную практику ведения споров между подрядчиками и заказчиками в Арбитражных судах.

Помощь юриста по договору подряда заключается в тщательном изучении документации, после чего он должен озвучить способы разрешения ситуации. Хороший адвокат в первую очередь постарается уладить дело, не доводя его до судебного разбирательства.

Если вторая сторона тоже заинтересована в этом, то юрист поможет найти компромисс: подкорректирует условия сотрудничества в документации согласно общим требованиям.

Если же разрешить вопрос не удастся мирным путем, то адвокат поможет расторгнуть документ, после чего будет отстаивать интересы и законные права своего клиента в Арбитражном суде.

Задайте вопрос официальному представителю портала vse-advokaty

Задайте свой вопрос и я помогу Вам в решении проблемы! — Климова Ольга

Тема вопроса:

Ваш вопрос:

Спасибо, что обратились к нам с вопросом! Ответ на вопрос будет опубликован в течение 30 минут. — Климова Ольга

Источник: https://vse-advokaty.ru/stati/advokat-po-grazhdanskim-delam/yuristy-pomoshch-po-dogovoru-podryada.html

Адвокат по договору подряда в Москве — юрист по договору подряда

Юридические услуги подряд

Заказчик и подрядчик нередко оказываются в ситуации, когда неспособны прийти к соглашению самостоятельно.

В этом случае спор решается в Арбитражном суде, где каждую из сторон конфликта представляет адвокат.

Поэтому разумным и дальновидным решением будет подобрать юриста, специализирующегося на решении спорных вопросов в строительной сфере и имеющего успешный практический опыт ведения такого рода дел. 

Вы находитесь на сайте именно такого специалиста. Обширная практика, знание действующего законодательства и нюансов строительных споров, помогает мне представлять интересы клиента с максимальной для него выгодой.

Ежедневная кропотливая работа, доскональное изучение каждого документа позволяет избежать формального подхода и найти оптимальное решение, подходящее в вашем конкретном случае. В своей практике я сталкивался с самыми различными ситуациями, представляя интересы одной из сторон договора строительного подряда.

Успешный опыт ведения такого рода дел дает мне право считать себя специалистом в разрешении конфликтов строительной тематики.

Кто будет заниматься Вашим делом? Адвокат города Москвы; Кандидат юридических наук; Высшее образование получено в ВУЗе, который специализируется на подготовке кадров для судебной системы; 2 года работы в суде; 6 лет преподавательской деятельности юридических дисциплин; 7 лет защиты интересов в судах Российской Федерации. Задать вопрос

Договор строительного подряда подразумевает наличие подрядчика, берущего на себя обязательства по производству и сдаче определенных видов работ в определенный срок, и заказчика, который, в свою очередь, обязуется принять и оплатить эти работы в соответствии с условиями договора.

Кроме того, часто в договоре оговаривается возможность привлечения к работам по подряду сторонней организации, т.е. субподрядчика. Может быть и такое, что оплата производится не непосредственно заказчиком, а инвестором.

Проблемы могут возникнуть на любом этапе договорных отношений, вне зависимости от того, сколько сторон фигурирует в документах. Вот лишь основные из них:

  • задержка начала работ по вине заказчика, подрядчика, субподрядчика;
  • работы по строительному подряду выполнены не в полном объеме;
  • не соблюдены установленные договором сроки;
  • необходимость пересмотра стоимости строительного подряда в сторону увеличения, либо уменьшения;
  • заказчик отказывается от подписания актов сдачи-приемки выполненных работ;
  • работы подряда выполнены, но не оплачены полностью или частично;
  • работы оплачены полностью или частично, но не выполнены;
  • работы произведены с нарушениями.

С этими и другими подобными сложностями сталкивались мои клиенты, и мы неизменно находили предусмотренный законодательством путь решения спорной ситуации. Чем раньше вы обратитесь к адвокату для решения строительных споров, тем быстрее получите желаемый результат.

Грамотный юрист – залог Вашего успеха

Юрист в спорах по строительному подряду – необходимое звено, способное сохранить ваше время и средства. Он принимает участие и помогает в следующих вопросах:

  1. досудебное урегулирование строительных споров и конфликтов;
  2. изменение условий договора;
  3. расторжение договоров подряда;
  4. взыскание долга по договору подряда;
  5. взыскание неустойки и применение иных санкций, предусмотренных договором строительного подряда и действующим законодательством.

Для решения этих и многих других вопросов необходима помощь квалифицированного юриста. Именно он, после изучения всех представленных материалов дела, подготавливает и подает исковое заявление, представляет ваши интересы в арбитражном суде первой инстанции, а при необходимости и в последующих.

Поэтому так важно серьезно отнестись к выбору специалиста, которому вы доверяете вести свои дела. Ведь во многом от его квалификации зависит исход всего дела. Хороший специалист не станет искусственно усложнять и затягивать процесс, а, напротив, постарается уложиться в максимально сжатые сроки.

Я дорожу своей репутацией, поэтому серьезно, честно и ответственно подхожу к решению всех, попадающих в мои руки дел.

Мои успешные дела

Для того, чтобы избежать целого ряда неожиданностей, связанных с недобросовестностью одной из сторон договора подряда, имеет смысл обращаться к юристу за консультацией на этапе его заключения.

Даже в том случае, если другая сторона нарушит такой договор, вам легче будет отстоять свои интересы в суде, когда договором будут предусмотрены все спорные моменты и определен порядок действий в случае их наступления.

Зачастую споры по договорам подряда исчисляются десятками миллионов рублей, в связи с чем для увеличения шансов своей победы адвоката следует привлекать уже на стадии зарождения спора, а не тогда, когда он разгорелся.

Сопровождение договоров, сделок и оформление различной строительной документации также входит в компетенцию грамотного юриста в сфере строительства. Это позволяет решать достаточно широкий круг вопросов, включающий в себя подготовительные, строительные, отделочные, ремонтные, реставрационные и иные виды работ, а также вопросы, связанные с определением прав на объекты недвижимого имущества.

Разовые консультации, сопровождение сделок, ведение договоров, представление интересов одной из сторон подряда в судебных инстанциях – все это моя работа. Буду рад, если мой опыт и знания помогут и вам в достижении желаемого результата.

Сколько стоит ведение дела?

Определить точную стоимость оказания юридической помощи возможно только после полного ознакомления с ситуацией и документами, которые ее касаются. Здесь приведены дела, которые докажут Вам, что проблемы с помощью суда можно решать выгодно. Взыскали достойную неустойку по договору подряда, несмотря на применение ст. 333 ГК РФ Подрядчик нашего Доверителя нарушил сроки выполнения работ. В досудебном порядке урегулировать возникшую ситуацию не удалось, в связи с чем пришлось обращаться в суд с исковым заявлением. Со стороны Подрядчика мы получили возражение относительно наших требований. Подрядчик указывал, что по вине нашего Доверителя были нарушены сроки выполнения работ, а также Подрядчик заявил о применении ст. 333 ГК РФ.

Ни один из доводов нашего оппонента не сработал и суд удовлетворил требование нашего Доверителя, взыскав неустойку в размере 1 680 000 рублей.

Затраты и выгода составили Выгода доверителя В договоре подряда, заключенным между нашим Доверителем и Ответчиком, условие о неустойке было достаточно суровым. Мы ожидали серьезного снижения неустойки, однако, мы хорошо были подготовлены к судебному  разбирательству и доказали суду обоснованность наших требований. Так, нашему Доверителю удалось добиться результата с затратами, которые составили менее 10 %. Скачать судебные акты Заказчик не захотел забирать свое оборудование, но платить ему за него все равно пришлось Наш Доверитель произвел для своего Заказчика оборудование. Часть данного оборудования Заказчик забрал, а остальную часть долгое время забирать не хотел и не оплачивал его. После того, когда уже вышли все разумные сроки, в адрес Заказчика были направлены письменные требования забрать произведенное по его заказу Оборудование. Однако, и это не подействовало, после чего было принято решение обращаться в суд.

В 2-х судебных инстанциях пришлось доказывать, что наш Доверитель не мог реализовать данное оборудование третьим лицам, так как оно являлось уникальным и было сделано специально по заказу нашего Ответчика. Суды сочли наши доводы убедительными и удовлетворили исковые требования.

Затраты и выгода составили Выгода доверителя Расходы на взыскание задолженности в 2-ух судебных инстанциях (г. Ярославль и г. Киров), с учетом всех расходов, составили менее 1/5 от суммы выигрыша. Нашему Доверителю удалось не только компенсировать затраты на производство оборудования, но и получить прибыль, а также возместить расходы на ответственное хранение. Скачать судебные акты

Я придерживаюсь следующего правила: “Покупателям нужен не бур – а дырка, не газета – а информация, не юрист – а решение проблемы”.

Только исходя из этого правила я и строю свою работу. Если Ваша задачу невозможно эффективно решить, то я честно сообщу Вам об этом и предостерегу от лишних трат и необдуманных действий. Блог адвоката Носкова Игоря Здесь Вы найдете полезный для Вас материал по интересующей Вас теме Больше статей Вы можете найти в моем блоге

Часто задаваемые вопросы

Можно ли взыскать долг за выполненные работы, если Акты выполненных работ не подписаны со стороны Заказчика?

Да, это возможно. В данном случае необходимы документы, которые подтверждают тот факт, что Подрядчиком были предприняты попытки работы сдать Заказчику, а также те документы, которые подтверждают сам факт выполнения работ, которые сдавались Заказчику.

Возможно ли снизить размер взыскиваемой неустойки за просрочку выполненных работ?

Да, это возможно посредством обращения в суд с заявлением о применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. Существуют различные средства доказывания возможности снижения взыскиваемой неустойки. Какое средство применимо, а какое нет, следует определять в зависимости от той ситуации, которая сложилась в конкретном случае.

Кто несет риски неисполнения обязанности по организации и осуществлению приемки результата выполненных работ?

Риски несет Заказчик. Заказчик обязан действовать разумно и добросовестно при исполнении своих обязательств по отношению к Подрядчику, в том числе, в части организации осуществления приемки результата выполненных работ. С учетом этого, если Подрядчик действовал добросовестно, а Заказчик уклонялся от приемки работ, то Подрядчик имеет право на оплату выполненных работ.

Всегда ли Подрядчик обязан предоставлять Заказчику информацию, которая касается эксплуатации или иного использования предмета договора подряда?

Нет, не всегда. Сложившейся судебной практикой арбитражных судов Российской Федерации сделан вывод о том, что несмотря на наличие договорного условия об обязанности подрядчика передать исполнительную документацию, последний вправе не выполнять это условие, если Заказчик не доказал необходимость ведения такой документации и ее предоставления.

Может ли быть ограничено право подрядчика на привлечение субподрядных организаций?

Да, может. Пунктом 1 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что в договор подряда может быть включено условие о личном выполнении подрядчиком работы. Так же в договорах подряда встречается требование согласовывать привлечение субподрядных организаций с Заказчиком и такое требование так же является законным.

Несет ли Заказчик ответственность по обязательствам договора, который заключен между Генеральным подрядчиком и Субподрядной организацией?

Нет, не несет. В данном случае ответственность Заказчика отсутствует по причине того, что договор имеет силу только для Генерального подрядчика и Субподрядчика. Статья 706 Гражданского кодекса Российской Федерации не предусматривает солидарную ответственность Заказчика и Генерального подрядчика перед Субподрядчиком.

Запишитесь на бесплатную консультацию

Оставьте заявку и с вами свяжутся в течение 15 минут

Источник: https://Noskov.ru/uslugi/advokat-po-dogovoru-podryada/

Подряд или услуги: как выбрать вид договора и что в нем следует прописать

Юридические услуги подряд

  • Новости
  • Обзорные материалы

Подряд или услуги: как выбрать вид договора и что в нем следует прописать

19 октября 2018 Алексей Крайнев Юрист по налоговым, трудовым и гражданским правоотношениям

Гражданское законодательство по-разному регулирует отношения, связанные с выполнением работ и оказанием услуг. Для первых предназначен договор подряда, а для вторых — договор возмездного оказания услуг.

Но при этом четкого определения терминов «работа» и «услуга» Гражданский кодекс РФ (в отличие от Налогового кодекса РФ) не содержит. Так как же определить, какой вид договора заключить в конкретной ситуации? И что будет, если составить не тот договор? Ответы на эти вопросы в нашей сегодняшней статье.

Как гласит пункт 1 статьи 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Суть работ, которые могут быть предметом договора подряда, конкретизирована в пункте 1 статьи 703 ГК РФ.

В нем сказано, что договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

В свою очередь по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (п. 1 ст. 779 ГК РФ).

Как видим, в данном случае предметом договора выступает совершение действий или осуществление деятельности. Примеры таких действий (такой деятельности) приведены в пункте 2 статьи 779 ГК РФ.

Это могут быть услуги связи, медицинские, ветеринарные, аудиторские, консультационные, информационные услуги, услуги по обучению, туристическому обслуживанию и другие.

Итак, основное отличие предметов договора подряда и договора возмездного оказания услуг заключается в сути главной обязанности, которую принимает на себя исполнитель.

Если речь идет о том, что заказчик должен получить от исполнителя некий конечный, и, как правило, овеществленный результат деятельности (документ, здание, забор, яму, исправный автомобиль и т.п.

), а сама деятельность — это лишь необходимое условие для образования такого результата, то в терминах ГК РФ речь идет о работе. И, следовательно, отношения по достижению или созданию такого результата и передаче его заказчику должны регулироваться договором подряда.

Бесплатно составить и распечатать договор подряда по готовому шаблону

Если же суть обязательства исполнителя заключается непосредственно в совершении каких-либо действий, результат которых отдельно от них не существует и заказчику не передается, то возникающие отношения между сторонами должны регулироваться договором возмездного оказания услуг.

Таким образом, для правильного выбора вида договора в каждой конкретной ситуации сторонам достаточно задать себе только один вопрос: за что конкретно заказчик будет платить исполнителю.

Если получение вознаграждения связано с передачей заказчику какого-то результата деятельности и без этого результата сама деятельность исполнителя никак не оплачивается, то речь идет о работе и договоре подряда.

Если же оплачивается сам факт выполнения какой-либо деятельности (совершения конкретного действия), а не полученный результат, то речь идет о договоре возмездного оказания услуг. Например, таким договором оформляется участие в судебном заседании или проведение семинара.

Бесплатно составить и распечатать договор возмездного оказания услуг по готовому шаблону

Как Налоговый кодекс определяет термины «работа» и «услуга»

Налоговое законодательство содержит четкие определения рассматриваемых терминов. Так, согласно пункту 4 статьи 38 НК РФ, работой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) физических лиц.

А услугой для целей налогообложения является деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности (п. 5 ст. 38 НК РФ).

Отличия договоров подряда и оказания услуг

Правильное определение вида договора имеет важное практическое значение. Дело в том, что договоры подряда и возмездного оказания услуг значительно различаются по объему прав и обязанностей сторон. Поэтому ошибка в квалификации договора может повлечь серьезные последствия.

Исполнение договора третьими лицами

Так, по договору подряда исполнитель (подрядчик) имеет право привлекать для выполнения работ третьих лиц, если в договоре прямо не сказано, что он обязан выполнить работы лично (п. 1 ст. 706 ГК РФ). А вот исполнитель по договору возмездного оказания услуг таким правом не обладает.

Привлечь к оказанию услуг третьих лиц он может только в том случае, если это прямо разрешено в самом договоре (ст. 780 ГК РФ).

А значит, если стороны ошибочно заключили договора подряда вместо договора оказания услуг, и при этом услуги фактически оказываются третьим лицом, это может стать основанием для лишения исполнителя права на вознаграждение.

Приведем пример. Предположим, стороны оформили договором подряда обязательства по проведению семинара для работников заказчика. При этом исполнитель выступил лишь в роли посредника, а непосредственно для проведения семинара привлек другую организацию, имеющую персонал с необходимой квалификацией.

Но при этом в договоре с заказчиком данная возможность оговорена не была. В такой ситуации в случае возникновения спора суд переквалифицирует договор.

В результате исполнитель может остаться без вознаграждения, так как по условиям договора и с учетом положений ГК РФ о договоре возмездного оказания услуг не имел права привлекать третье лицо.

Проверить контрагента на признаки фирмы‑однодневки

Односторонний отказ от исполнения договора

Также два рассматриваемых договора различаются в части возможного одностороннего отказа от сделки. По договору подряда такое право есть только у заказчика. Он может в любое время до сдачи результатов работ отказаться от исполнения договора без объяснения причин, оплатив уже выполненную подрядчиком часть работ (ст. 717 ГК РФ).

Что же касается договора возмездного оказания услуг, то он может быть прекращен отказом от его исполнения любой из сторон и в любое время. При этом заказчик, отказавшийся от договора, оплачивает исполнителю фактически понесенные им расходы (п. 1 ст. 782 ГК РФ).

А если от договора отказывается исполнитель, то он возмещает заказчику связанные с этим убытки (п. 2 ст. 782 ГК РФ).

Также отметим, что заказчик вправе отказаться от договора подряда, если подрядчик выполняет работу настолько медленно, что он явно не уложится в установленные договором сроки (ст. 715 ГК РФ). А вот договор оказания услуг подобной возможности для заказчика не предусматривает.

Оформление «закрывающих» документов

Есть и другие отличия. К примеру, статья 720 ГК РФ требует, чтобы передача результатов работы оформлялась отдельным документом (актом или другим подобным документом).

Если этот документ отсутствует, значит, нет оснований считать, что подрядчик выполнил свои обязанности, а, следовательно, у него не возникает право получить вознаграждение (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 02.04.18 № Ф10-551/2018 по делу № А84-228/2017).

Договор оказания услуг, напротив, не требует оформления каких-либо «закрывающих» документов (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 09.04.18 № Ф10-1299/2018 по делу № А23-140/2017).

А значит, обязанность заказчика оплатить услуги не зависит от того, оформили стороны акт (иной подобный документ) или нет. Обратное правило может быть предусмотрено в самом договоре (постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 18.07.18 № Ф02-3133/2018 по делу № А58-7306/2017).

Обмениваться с контрагентами юридически значимой «первичкой» через интернет Входящие бесплатно

Что нужно обязательно указать в договорах подряда и оказания услуг

Есть отличия и в части содержания договоров подряда и возмездного оказания услуг. Так, в договоре подряда нужно обязательно установить критерии, позволяющие определить конкретный вид работы (п. 1 ст. 702 ГК РФ), а также условия о начальном и конечном сроках выполнения работы (п. 1 ст. 708 ГК РФ).

Что касается договора возмездного оказания услуг, то для того, чтобы он считался заключенным, достаточно зафиксировать условия, определяющие конкретный вид услуги (п. 1 ст. 779 ГК РФ).

Правда, нужно учитывать, что отраслевыми законами могут быть предусмотрены и иные правила составления договора возмездного оказания услуг.

Например, в договорах на оказание туристских услуг (договор реализации туристского продукта) должны содержаться сведения, перечисленные в статье 10 Федерального закона от 24.11.96 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

В частности, к ним относятся сведения о туроператоре и о размере финансового обеспечения ответственности туроператора, данные о договоре страхования ответственности туроператора или о банковской гарантии, сведения о туристе и о цене продукта (в рублях), и иные данные.

Как видим, по общему правилу перечень обязательных условий для договора подряда шире, чем для договора возмездного оказания услуг, так как включает в себя указание сроков начала и окончания выполнения работ.

А значит, если стороны ошибочно заключили договор оказания услуг вместо договора подряда и при этом не прописали в договоре сроки выполнения работ, то оформленный ими договор просто не будет иметь юридической силы. Ведь по правилам ГК РФ договоры толкуются не по названию, а по сути возникающих между сторонами отношений (п. 3 ст. 421, ст. 422 и 431 ГК РФ).

Поэтому после установления того факта, что по договору выполняются работы, а не оказываются услуги, он будет переквалифицирован в договор подряда. А договор подряда, в котором нет условий о сроках выполнения работ, считается незаключенным.

Следовательно, исполнитель-подрядчик не сможет требовать вознаграждения, предусмотренного таким «договором», а заказчик — передачи ему соответствующего результата. Кроме того, ни для одной из сторон такой «договор» не может служить документальным подтверждением расходов, так как юридически он не существует.

Как указывать цену работ или услуг

А вот условие о цене по общему правилу не является обязательным ни для договора подряда, ни для договора возмездного оказания услуг.

Если оформить договор без установления платы за работу или услугу, заказчик должен будет выплатить исполнителю сумму, в которую обычно оцениваются аналогичные работы или услуги (п. 3 ст. 424, п. 1 ст. 709 ГК РФ, п.

 54 постановления Пленума Верховного суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.96). Понятно, что такой подход к определению цены чреват спорами, поэтому пропускать этот пункт при составлении договора все же не следует.

Формулируя условие о стоимости работ или услуг, необходимо четко зафиксировать, включает ли цена сумму НДС. Дело в том, что если этот вопрос упустить, то исполнитель получит право взыскать налог сверх цены договора (п. 15 Обзора практики разрешения споров по договору строительного подряда, утв. информационным письмом Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51).

Узнать систему налогообложения контрагента

А при заключении договоров на оказание юридических услуг, связанных с ведением судебных дел, нужно учесть следующее.

Ни обязанность заказчика по оплате услуг, ни размер такой оплаты, ни порядок определения цены услуг не могут зависеть от принятого судом решения (постановления Конституционного суда РФ от 23.01.07 № 1-П и Президиума ВАС РФ от 02.12.03 № 11406/03).

В частности, стоимость услуг по такому договору нельзя установить в виде процента от взысканной через суд суммы (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 30.03.18 № Ф04-334/2018 по делу № А46-6600/2017).

Источник: https://www.BuhOnline.ru/pub/beginner/2018/10/13983

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.