Бланк договора между юридическими лицами

Договор поставки товара между юридическими лицами – образец

Бланк договора между юридическими лицами

Договор поставки является специфическим вариантом договора купли-продажи (см. статью «Отличие договора поставки от договора купли-продажи») и регламентируется параграфами 1 и 3 гл. 30 Гражданского кодекса РФ.

Правоприменительная практика систематизирована в постановлении Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, связанных с применением…» от 22.10.1997 № 18 (далее — постановление № 18). Постановление актуально до сих пор, т. к. нормы о поставке не претерпели изменений после введения в действие ГК РФ (за исключением поставок для государственных/муниципальных нужд).

Характерные признаки договора поставки вытекают из его формулировки, приведенной в ст. 506 ГК РФ. Это:

  • Стороны, продавец (поставщик) и покупатель, — субъекты, занимающиеся предпринимательством. В рамках нашей статьи рассмотрим договор поставки между ООО и ООО.
  • Объект сделки — товар, производимый или закупаемый поставщиком. Это могут быть любые не изъятые из оборота вещи. Поставка продукции, ограниченной в обороте, возможна при соблюдении специальных правил.
  • Назначение — предпринимательство. Поставка не должна быть связана с использованием продукции для личных, бытовых нужд. Причем покупка предпринимателями товаров в розничных магазинах не регулируется договором поставки. На такие случаи распространяются положения о розничной купле-продаже (п. 5 постановления № 18).

Указанные признаки позволяют установить вид заключенного договора вне зависимости от того, как его назвали участники (п. 5 постановления № 18).

ВАЖНО! К поставке также относится приобретение товаров для обеспечения работы корпорации: офисной техники и мебели, транспорта, материалов для ремонтных работ (п. 5 постановления № 18).

Предмет договора — непременное условие признания договора поставки заключенным

Главное, что необходимо согласовывать в договоре поставки при абсолютно любых обстоятельствах, — это его предмет (см. статью «Какие существенные условия договора поставки по ГК РФ?»). Надлежащее согласование производится путем:

  • определения наименования товара (чтобы не перегружать описанием товара текст самого соглашения, к нему нередко составляют приложение — спецификацию);
  • конкретизации характеристик продукта.

В судебной практике был сделан однозначный вывод о том, что условия о названии товара, а также его количестве являются существенными для договора поставки (постановление 6-го ААС от 15.10.2013 № 06АП-А73/2007-1/237 по делу № А73-9619/2006-31).

В настоящее время в гражданском обороте получили распространение так называемые рамочные договоры поставки (ст. 429.1 ГК РФ).

В этом случае предмет контракта и конкретизация поставляемой продукции должны быть согласованы в соответствующих приложениях (спецификациях, заявках и пр.), оговоренных в рамочном договоре.

Если это не выполнено, не оформленная спецификацией поставка может быть признана незаключенным договором (постановление 19-го ААС от 23.07.2018 по делу № А14-19052/2017, поддержанное кассационной инстанцией).

Больше узнать о рисках несогласованности предмета в договоре поставки можно в Путеводителе по судебной практике по договору поставки, подготовленном системой КонсультантПлюс. Если вы еще не пользуетесь системой постоянно, подключите бесплатный доступ на 2 дня по этой ссылке.

Необходимость согласования в договоре сроков поставки

Отношение к вопросу о сроке поставки как существенном условии соглашения отличается своей неоднозначностью. Ст. 506 ГК РФ содержит указание на необходимость согласования участниками сделки сроков поставки.

Между тем в п. 7 постановления № 18 уточнено, что срок поставки может быть установлен соответственно правилам ст. 314 ГК РФ. Однако анализ текста данного пункта показывает, что в нем идет речь о случаях, когда сроки заключения и выполнения договора поставки не совпадают. В таких ситуациях допустимо применение нормы ст. 314 ГК РФ.

В остальных случаях следует руководствоваться буквальным толкованием ст. 506 ГК РФ, предусматривающей согласование срока поставки. Кроме того, следует учитывать положения ст. 432 ГК РФ, согласно которым существенными условиями признаются в том числе и те, что определены одним из участников как условия, необходимые для заключения договора.

В любом случае согласование сроков поставки, как при заключении сделки в целом, так и при согласовании отдельных ее частей в спецификациях и аналогичных им документах, поможет избежать споров при поставках.

Дополнительно важно отметить, что некоторые суды при отсутствии в договоре срока поставки признают его одноразовой сделкой по купле-продаже, т. к.

в силу положений ГК РФ срок не является существенным условием договора купли-продажи товара (постановление ФАС ЦО от 15.10.2009 № Ф10-3839/09 по делу № А14-17112-2008-618/29).

Нормы, регулирующие поставку, соответственно, к такому договору относиться не будут.

Заключаем договор поставки товара между ООО и ООО

Общество с ограниченной ответственностью — наиболее распространенная форма организации бизнеса (см. статью «Организационно-правовая форма – ООО»).

Поставка товара между двумя такими структурами какими-либо существенными особенностями не обладает, поэтому стороны могут использовать при заключении договора поставки ООО с ООО образец, представленный в статье «Как составить договор поставки товаров – образец».

Мы же остановимся на иных, не менее значимых для любого хозяйствующего субъекта моментах. Это возможность оптимального распределения налоговой нагрузки через договор.

Так, размер налогов (в первую очередь это касается НДС) напрямую зависит от той системы налогообложения, которую налогоплательщик применяет.

Поэтому будущему налогоплательщику желательно провести налоговое планирование своего бизнеса и рассчитать, по какой системе ему экономически выгоднее будет работать и вести отчетность.

Заключая сделку, следует просчитать ее экономическую составляющую, зависящую и от того, какой контрагент по договору будет у ООО. Определение статуса партнера по сделке влияет на правильную организацию налогового и бухучета (см. статью «Продавец на УСН – а покупатель на ОСНО»).

Кроме того, предлагаем познакомиться с налоговыми лайфхаками для поставки от экспертов системы КонсультантПлюс:
Налоговые риски по договору поставки: что обязательно проверить поставщику;
Налоговые риски по договору поставки: что обязательно проверить покупателю.
Чтобы зайти в систему, используйте специальную ссылку на бесплатный пробный доступ. Чтобы получить доступ к материалам КонсультантПлюс на постоянной основе, закажите прайс.

Кроме того, сторонам следует обратить особое внимание на условия договора поставки, имеющие непосредственное влияние на налоговую нагрузку хозяйствующего субъекта. Это условия:

  • о моменте перехода права собственности;
  • доставке товара;
  • форме осуществления расчетов.

Обязательна ли письменная форма договора поставки между юридическими лицами

Обязателен ли договор поставки между юридическими лицами? Формулируя такой вопрос, обычно подразумевают: обязательно ли оформлять существующую договоренность в письменной форме? В законодательстве нет каких-либо специальных правил относительно формы договора поставки. Из этого следует, что к нему применяются общие правила ГК РФ.

Так, любой договор между юридическими лицами, в том числе опосредующий поставку товара, должен заключаться в простой письменной форме (п. 1 ст. 161 ГК РФ). При этом необязательно это должен быть единый документ. Договор поставки будет считаться заключенным в письменном виде, если:

  • Стороны обменяются документами, используя почтовую, телеграфную, телефонную, электронную или иную связь, позволяющую достоверно установить, что документ исходит от контрагента (п. 2 ст. 434 ГК РФ).
  • Один субъект, получивший предложение о заключении договора поставки (оферту), в установленный срок выполнит указанные в нем условия (произведет отгрузку, оплату товаров и т. п.). При этом само предложение о заключении договора может быть направлено как в устной, так и в письменной форме (ст. 438 ГК РФ).

Но даже если участники не заключат между собой договор в виде единого документа, он не будет автоматически признан недействительным или незаключенным (за исключением внешнеэкономических сделок), т. к.

это условие не относится к обязательным для договора поставки. Однако чтобы уменьшить риски налоговых и судебных споров, соглашение о поставке рекомендуется заключать письменно в виде единого документа, завизированного участниками (см.

статью «Поставка без договора – судебная практика»).

Примерный вид соглашения можно посмотреть здесь: Договор поставки между ООО и ООО – образец.

***

Таким образом, законодательно договор поставки урегулирован достаточно подробно. Значительное количество споров, вытекающих из сделок по поставке продукции, в основном возникает из-за неточного, недостаточно полного изложения участниками условий соглашения, а также некорректного оформления документов, связанных с его исполнением.
Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Источник: https://rusjurist.ru/dogovory/dogovor_postavki/dogovor_postavki_tovara_mezhdu_yuridicheskimi_licami_obrazec/

Договор подряда на выполнение работ между юридическими лицами. Образец

Бланк договора между юридическими лицами

г. ………………………….    «…..» …………………. 20….. г.            …………………………………………………………………………………………. в лице

(наименование организации, индивидуальный предприниматель)

…………………………………………,действующего на основании ..…………..……………….
                       (ф.и.о.)
………………………………………..………………, именуемого в дальнейшем «Подрядчик», и

 ……..…………………………………………………………………………………………. в лице
(наименование организации, индивидуальный предприниматель)

…………………………………………,действующего на основании ..…………..……………….
                       (ф.и.о.)
………………………………………………………………………………………..…………………,

именуемый в дальнейшем «Заказчик», именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет договора

   1.1. Подрядчик обязуется произвести, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

   1.2. Объемы, виды и сроки выполнения работ перечислены в …………………………….,
                                                                                                                     (смете / приложении / перечне)

являющейся неотъемлемой частью настоящего договора подряда.

2. Сумма договора и порядок оплаты

    2.1. Сумма договора ……………………………………………………………… и составляет
                                                        (согласно прилагаемой смете / является договорной)

…………………………………………………………………………………/……..…..… рублей.
(прописью и цифрами )

    2.2. Сумма договора включает в себя ………………………………………………………..…

    2.3. Заказчик производит Подрядчику оплату работ в следующем порядке:

………………………………………………………………………………………..…………………
(единовременно, поэтапно)………………………………………………………………………………………..…………………

(предоплата в размере ….. руб. или %   «…..» ……………. 20 ……)

………………………………………………………………………………………..…………………

(этап № 1 оплата выполненных работ по …..)

………………………………………………………………………………………..…………………

(этап № 2 оплата выполненных работ по …..)

………………………………………………………………………………………..…………………

(этап № 3 оплата при (в течение …. дней) подписании акта приема-передачи  работ)

   2.4. Стоимость работ является ориентировочной и может изменяться в большую или меньшую сторону при доработке и детализации сторонами технического задания на ремонтно-отделочные работы. Изменение расценок и (или) стоимости работ оформляется в письменном виде в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

   2.5. Форма оплаты

(платежное требование, платежное поручение, чек, аккредитив, наличные денежные средства и т.п.)

3. Срок действия договора

   3.1. Договор вступает в силу с …………………………….……..………………………………
                                                                           (дата или событие)

   3.2. Подрядчик должен начать  работы не  позднее  «…..» …………………. 20….. г.

   3.3. Подрядчик должен выполнить все работы  в срок до «…..» …………………. 20….. г.

4. Права Сторон

   4.1. Подрядчик имеет право:

– привлекать субподрядчиков для выполнения

………………………………………………………………………………………………………….
(виды работ выполняемых субподрядчиком.)

   4.2. Заказчик имеет право: –  до окончания работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику  вознаграждение за выполненную часть работы и возместить  ему  убытки,  причиненные  расторжением  договора;

– проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.

5. Обязанности Сторон

   5.1. Подрядчик обязан:

– своими, силами,  инструментами, механизмами   выполнить работы в объеме согласно пункту 1.2. настоящего договора качественно и в срок, установленный пунктами 3.2.-3.3. настоящего договора подряда;

– при выполнении работ соблюдать требования законов, правил и иных правовых актов об охране окружающей среды и противопожарной безопасности;

– в случае использования материалов Заказчика, предупредить Заказчика о непригодности или недоброкачественности материалов; – в случае использования материалов Заказчика, представить отчет в расходовании материалов и по окончании работ возвратить ему их остаток; – предупредить, что соблюдение указаний Заказчика ухудшает качество выполняемой работы;

– предупредить о  наличии иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения или задержку.

   5.2. Заказчик обязан:

– предоставить Подрядчику всю информацию, определяющую конечный результат  выполняемой работы в виде

………………………………………………………………………………………..…………………;
(техническое задание , проект, чертежи, и т.п.)

– производить Подрядчику оплату  работ согласно п. 2.3. настоящего договора;

– предоставить  Подрядчику  для  выполнения работ …………………………………………….

………………………………………………………………………………………..…………………; – принять  выполненные  работы  по акту приемки-передачи в  течение ……..…… календарных дней  после получения от Подрядчика уведомления о завершении всех работ; – произвести окончательную оплату согласно п. 2.3. по акту приемки-передачи;

– сообщить Подрядчику об обнаруженных им нарушениях качества работ, которые в дальнейшем могут привести к нарушению технологии и необходимых гарантий качества.

6. Ответственность Сторон

   6.1. В случае нарушения  Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый  день просрочки, если задержка произошла по вине Подрядчика.

   6.2. В случае нарушения  Заказчиком сроков оплаты этапов работ предусмотренных п. 2.3. настоящего договора, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый  день просрочки, если задержка произошла по вине Заказчика.

   6.3. В случае если работы приостановлены по вине или просьбе Заказчика, то Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы договора за каждый день простоя.

   6.4.В случае если Заказчик в разумный срок не оплатит выполненные работы, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор подряда и  востребовать с Заказчика все материальные и моральные убытки в порядке, установленном действующим законодательством РФ, либо по договоренности сторон.

   6.5. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине утрату и/или гибель имущества Заказчика. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество аналогичным или возместить причинённый Заказчику ущерб.

   6.6. Подрядчик несет ответственность за ущерб причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

   6.7. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору: – потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; – потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

– устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

– претензии,  связанные с недостатками результата работы, могут  быть  заявлены Заказчиком Подрядчику в  течение ……………… месяцев со дня приемки работ.

   6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

   6.9. Подрядчик не отвечает за качество материалов, которые были предоставлены Заказчиком. На материалы купленные Подрядчиком по просьбе Заказчика, распространяется только гарантия завода производителя (изготовителя).

7. Порядок приемки и сдачи выполненных работ

   7.1. Приемка результата работ осуществляется по приемо-сдаточному акту, в течение ……… дней после получения Заказчиком уведомления Подрядчика о готовности результата работ к приемке.

   7.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты.

   7.3. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания приемо-сдаточного акта в течение ………….….. дней с момента получения Заказчиком, приемо-сдаточный акт считается принятым Заказчиком.

   7.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

   7.5. В  случае  разногласия  между  Заказчиком и Подрядчиком по качеству произведенных работ, Заказчик  вправе назначить квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

8. Порядок расторжение договора

   8.1. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, с возмещением понесенных убытков.

   8.2. Заказчик вправе расторгнуть договор подряда в следующих случаях:– задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок их окончания, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;

– если отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Заказчиком срок, либо являются неустранимыми и существенными.

   8.3. Подрядчик вправе расторгнуть договор подряда в следующих случаях: – при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц; – при уменьшении стоимости работ более чем на …………… % в связи с внесением Заказчиком изменений в проектную документацию;

– при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

   8.4. При расторжении договора по совместному согласию Заказчика и Подрядчика результаты незавершенной работы передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

   8.5. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

9. Гарантийные обязательства

   9.1. Гарантия на все выполненные Подрядчиком работы, оформленные в договоре, составляет ………………………. месяцев.

   9.2. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента сдачи всех работ Заказчику по приемо-сдаточному акту.

   9.3. Если в период гарантийных обязательств обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальное использование результата работы до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10. Разрешение споров

   10.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору путем переговоров.

   10.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11. Форс-мажор

   11.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора.

   11.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.

12. Заключительные положения

   12.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны  уполномоченными на то представителями сторон.

   12.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.

Адреса и реквизиты сторон

Заказчик Подрядчик

Адрес: ………………………………….    Адрес: ………………………………….

               (юридический и фактический) (юридический и фактический)
……………………………………….…   ………….………………………………
……………………………………….…    ………….………………………………
……………………………………….…    ………….………………………………
……………………………………….…   ………….………………………………
……………………………………….…   ………….………………………………
……………………………………….…   ………….………………………………
                   (реквизиты организации) (реквизиты организации)
……………………………………….…   ………….………………………………
                      (ф.и.о. полностью) (ф.и.о. полностью)
 ……………………………………….…   ………….………………………………
                            (подпись) (подпись)

 «……» …………………. 20….. г. «……» …………………. 20….. г.

Источник: https://alfa-form.ru/index.php/dogovor/vypolneniya-rabot/108-obrazets-dogovora-podryada-na-vypolnenie-rabot-mezhdu-yuridicheskimi-litsami-tipovoj/

Виды, особенности и структура договора оказания услуг между юридическими лицами. Порядок расторжения

Бланк договора между юридическими лицами

Деятельность юридического лица зачастую предполагает использование услуг других организаций.

Это могут быть образовательные, бухгалтерские, медицинские или другие услуги, оказываемые компании на возмездной основе. Эти действия сопровождаются составлением соглашения между юридическими лицами.

Правильно оформленный договор предотвращает возникновение конфликтных ситуаций и споров, которые могут испортить репутацию организации.

Оказываем юридическую помощь. Звоните

Источник: https://pravovoi.center/zpp/uslugi/dogovor-usl/mezhdu-yur-licami.html

Договор услуг между юридическими лицами: образец скачать

Бланк договора между юридическими лицами

Одной из наиболее популярных форм заключения соглашения между организациями является договор услуг между юридическими лицами, в статье вы можете посмотреть и скачать его себе на компьютер.

Это достаточно важный документ и от его правильного юридического оформления зависит наличие или отсутствие убытков организации.

Кроме того, – поддержание репутации компаний.

Нормативно-правовая база

Договоры о возмездном оказании услуг – это наиболее распространенные гражданско-правовые отношения.

Правовой базой подобного рода отношений выступает 39 глава Гражданского Кодекса Российской Федерации, а также глава 25 того же документа, которая описывает нормы ответственности за соблюдение условий заключаемого соглашения.

В случае если одной или двумя сторонам  в договоре выступают государственные учреждения, то такие соглашения в зависимости от специфики дополнительно регулируются.

Регулируются документами:

  • Законы «Об образовании…», «Об основах охраны здоровья…», «О связи..» и другие.
  • Правилами о предоставлении медицинских услуг.
  • Правилами оказания платных образовательных услуг.

Министерствами образования и здравоохранения разработаны специальные шаблоны оформления данных документов для разных сфер.

Дополнительно заключение договоров оказанию услуг могут регулироваться локальными документами.

Правовые понятия

Договор оказания услуг представляет собой соглашение, которое регулирует выполнение работ или оказание услуг исполнителем и оплату оказанных услуг/выполненных работ со стороны заказчика.

Предметом таких отношений выступают действия исполнителя.

Договор оказания услуг имеет сходство с договором подряда.

При этом имеется ряд ключевых различий:

  • Предмет соглашения выступает деятельность исполнителя, которая в самом документе должна быть прописана максимально детально, при этом результат в таком соглашении не предусматривается. В договоре подряда же ключевым является результат от проведенных работ, то есть материальная вещь, которая появилась в ходе деятельности исполнителя.
  • Сроки осуществления работ. В случае с договором оказания услуг это не существенное условие, в договоре подряда – это ключевое условие.
  • Контакты с исполнителем. В договоре оказания услуг предполагается личный контакт с исполнителями, если отсутствуют другие условия. В договоре подряда дополнительных уточнений не требуется.
  • Расторжение соглашения. Договор оказания услуг может быть расторгнуть как в одностороннем порядке, так и при обоюдном решении. Договор подряда расторгается только по соглашению сторон либо по решению суда.

Выбор вида договора

Процесс зависит от конкретных целей организации и условий его исполнения.

Виды договоров услуг:

  • Оказания услуг связи. Предполагает заключение соглашений с операторами для предоставления корпоративных тарифов.
  • Оказания медицинских услуг. Особенно актуально для предприятий предполагающих регулярные медицинские осмотры сотрудников.
  • Оказания образовательных услуг. Необходимы для правоведения обучения специалистов, профессиональной подготовки и переподготовки.
  • Проведения консультаций и аудитов.

По сроку заключения договора наибольшей популярностью пользуются разовые договоры об оказании услуг, которые предполагают однократное оказание конкретного вида услуг от одного юридического лица другому.

Противоположностью является договор многоразового оказания услуг, предполагающий оказание услуги несколько раз либо в систематическом порядке.

Процесс заключения

  • Четкое описание предоставляемых услуг, периода предоставления и его способа.
  • Определения формата предоставления услуг: самостоятельно исполнителем с привлечением соисполнителя, с выбором соисполнителя и его согласования с заказчиком либо без согласования.

  • Порядок возмещения возникших расходов. Кто оплачивает, кто согласовывает, и как будет происходить их возмещение. Ответы на эти вопросы должны быть отражены в тексте договора.
  • Условия оплаты.

    Будет оплата происходить полностью после завершения оказанных услуг, либо предполагается авансовая часть или периодичность перечисления.

  • Плата.

    Договоры оказания услуг между юридическими лицами под собой всегда имеют возмездную основу, при этом безвозмездно работа может быть выполнена для некоммерческих организаций, например благотворительных фондов. При этом не исключается оплата бартером либо другими ценностями отличными от денежных.

Структура договора

  1. Преамбула включает в себя общую информацию о дате и месте заключения соглашения, реквизиты сторон (ФИО, должности, правовые основания действовать от лица компании, ее ИНН и ОГРН, паспортные данные, адреса места регистрации),
  2. Предмет договора включает в себя информацию с описанием предоставляемых услуг. Это можно подробно сделать как в тексте самого договора, так и в отдельном документе – приложении. В данном пункте так же при необходимости раскрывается вопрос о привлечении к работе со исполнителей, а так же участие заказчика в их подборе и согласовании.
  3. Срок действия договора.
  4. Права и обязанности сторон, в данном разделе представлена информация о правах и обязанностях сторон относительно оплаты услуг, работы с конфиденциальной информацией и так далее.
  5. Порядок сдачи и приемки результатов работы. Здесь указываются сроки и условия завершения работы, а также порядок устранения возможных недочетов, порядок предоставления отчета о выполненной работе и подписании закрывающих документов.
  6. Стоимость услуг.
  7. Порядок расчетов, а также график платежей, утвержденные сторонами сделки.
  8. Ответственность сторон за некачественное исполнение своих обязанностей.
  9. Порядок и основания для расторжения соглашения в одностороннем порядке либо по соглашению сторон.
  10. Порядок разрешения спорных и конфликтных ситуаций.
  11. Форс-мажорные обстоятельства.
  12. Перечень приложенной документации.
  13. Реквизиты и подписи сторон.

Кто готовит договор

Обычно проект договора подготавливает сторона – исполнитель, так как специализируется на оказании конкретного вида услуг.

Заказчик, при ознакомлении с проектом, может внести некоторые корректировки под специфику своей задачи. Это может быть сделано поэтапно в результате письменных согласований либо все нюансы могут быть определены в ходе проведения переговоров.

Скачать Договор услуг между юридическими лицами: образец и бланк документа

Договор услуг между юридическими лицами: скачать образец (doc 82 kb)

Скачать (DOCX, 82KB)

Типовой бланк для заключения договора между юридическими лицами можно скачать здесь.

Наличие правильно составленного с юридической точки зрения договора оказания услуг является гарантией выполнения исполнителем заявленных обязательств на должном уровне и в установленные сроки и гарантией своевременной оплаты данных услуг со стороны заказчика.

Источник: https://prodatkvartiry.ru/dokumenty/dogovor-uslug-mezhdu-yuridicheskimi-licami-obrazec-skachat/.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.